Решением Арбитражного суда Воронежской области удовлетворены требования прокурора Воронежской области о признании недействительным дополнительного соглашения к муниципальному контракту от 05.10.2010, заключенному обществом с ограниченной ответственностью «Проектный Институт «Воронежагропромпроект» с муниципальным учреждением здравоохранения «Петропавловская центральная районная больница», на изготовление проектно-сметной документации для реконструкции здания районной больницы.
Сторонами сделки были изменены условия контракта в части его суммы, порядка ее оплаты и сроков выполнения работ. Увеличены сроки выполнения работ с 44 дней до 140 дней, из стоимости контракта исключена стоимость согласования и прохождения государственной экспертизы, страхования и иные расходы, оплачиваемые заказчиком. Оплата этих работ возлагалась на лечебное учреждение. При этом цена контракта осталась прежней. Вместо оплаты по результатам выполненных работ был предусмотрен аванс платежа в размере 30%.
Изменяя положения муниципального контракта, подрядчиком были нарушены условия, указанные им в поданной заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации и проекте муниципального контракта, что является нарушением Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Указанные обстоятельства привели к тому, что в условиях наступившей зимы в здании больницы до настоящего времени не начаты работы по капитальному ремонту.